Выполнение работ по изготовлению технического паспорта ,технического плана на здание Арбитражного суда Хабаровского края.

Запрос котировок № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 25.09.2015 07:43 (мск) перейти на ЭТП

Начальная цена контракта

116 792,83 ₽

Цена победителя

░░░░░░░░

–░░░░%

Контракт

░░░░░░░░

Контрактная служба

Руководитель контрактной службы: Блинов Александр Александрович, тел. 91-08-15.

Порядок размещения время МСК

44-ФЗ, Запрос котировок, перейти на ЭТП

Подача заявки

28.09.2015 02:00 – 08.10.2015 02:15

Вскрытие конвертов

08.10.2015 02:15

Документы

Заказчик

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░

ИНН-КПП

░░░░░░░░ – ░░░░░░░░

Время поставки

Сроки выполнения работ: не позднее 30 ноября 2015 года.

Место поставки

░░░░░░░░

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

В соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Объекты закупки

Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость, ₽
Выполнение работ по изготовлению технического паспорта,технического плана на здание. ОКПД 70.32.12.130 Услуги по технической инвентаризации и технической паспортизации нежилого фонда	░░░░░░░░	░░░░░	░░░░░

Условия участия

Требования к участникам

Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Результаты от 08.10.2015

Протоколы

Контракты с поставщиком

░░░ ░░░░░░░░░░░░░░

░░

░░░░░ ░

Похожие закупки