Срок и порядок внесения оплаты
Вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Контракту.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, в частности указание на Стороны Контракта, название предмета и ссылки на основания заключения Контракта, указанное в Преамбуле Контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен оканчиваться не ранее 31.12.2014 г.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на:
• согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
• обязательство выплатить муниципальному заказчику по его первому письменному требованию, уведомляющему о несоблюдении Подрядчиком условий контракта, сумму обеспечения исполнения контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, что повлекло в соответствии с контрактом ответственность Подрядчика перед муниципальным заказчиком;
• для получения суммы обеспечения исполнения контракта Муниципальный заказчик направляет в адрес гаранта письменное заявление с указанием причин, по которым Муниципальный заказчик требует выплаты обеспечения исполнения контракта, условий контракта, которые были нарушены Подрядчиком, расчета суммы выплаты по банковской гарантии, реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств гарантом. Вместе с указанным заявлением Муниципальный заказчик предоставляет гаранту заверенную муниципальным заказчиком копию контракта со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, копию претензии Муниципального заказчика или Заказчика Подрядчику по факту нарушения условий контракта и доказательства ее направления Подрядчику. Предоставление Муниципальным заказчиком гаранту иных документов для получения суммы обеспечения исполнения настоящего контракта или части такой суммы не требуется.
• сумма обеспечения должна быть выплачена Муниципальному заказчику в срок, не превышающий семь календарных дней с даты получения гарантом письменного требования Муниципального заказчика.
• споры возникающие в связи с банковской гарантией разрешаются в арбитражном суде Воронежской области.
Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме по следующим реквизитам Муниципального заказчика:
Получатель: ______________________________________________
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта реестровый номер торгов ________ ____________________________(указать наименование предмета договора).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением, соответствующим требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Санкции (неустойки), а также суммы возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Муниципальным заказчиком из сумм обеспечения с последующим направлением уведомления Подрядчику в течение 10 календарных дней.
Денежные средства, за вычетом санкций (неустойки), а также сумм возмещения убытков в соответствии с настоящим Контрактом, возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком, после подписания акта сдачи-приемки результата работ, в случае получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня его получения. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по