открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение текущих ремонтных работ по устройству потолков, дверей и полов, облицовку стен панелями, электромонтажных работ в здании МБОУ ДОД ЦДТ «Мозаика» в 2011 году

ремонтные работы по устройству потолков, дверей и полов, облицовке стен панелями, электромонтажные работы

Торговая марка поставляемого товара

Сухая смесь «Ветонит»

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. те же

Параметры эквивалентности

Цвет	Белый (точное значение)
Связующее	Полугидратный гипс (точное значение)
Заполнитель	Известняк (точное значение)
Толщина слоя не более	50мм (максимальное значение)
Время затвердевания не более	2 суток (максимальное значение)

Выполнение текущих ремонтных работ по устройству потолков, дверей и полов, облицовку стен панелями, электромонтажных работ в здании МБОУ ДОД ЦДТ «Мозаика» в 2011 году

Торговая марка поставляемого товара

Подвесной потолок «Армстронг»

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. подрядчик должен обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиПа-21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиПа – 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», «СНиПа – 12-04-2002 «Пожарная безопасность», СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.
2. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему Техническому заданию. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности. Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на объекте обязаны соблюдать установленные правила безопасности.
3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. Заказчик приступает к приемке выполненного этапа работ не ранее, чем через два и не позднее, чем через пять рабочих дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
4. Подрядной организацией оформляются и представляются все необ¬ходимые формы отчетности, акты, документация на материалы и оборудование (паспорта, сертификаты соответствия и т.п.), а также исполнительная документация. При поставке некачественных материалов (выполнении некачественных работ), выявленных во время их приемки, Подрядчик производит их замену в течение 3-х дней.
5. Подрядчик обеспечивает работы материалами, изделиями и конструкциями, инженерным, технологическим оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами. Подрядные работы должны производиться в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке и которая определяет объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также их стоимость.
6. работы принимаются комиссией с представителями Муниципального заказчика и Подрядчика в соответствии со СНиП 3.01.04-87 с составлением акта приёмки выполненных работ и соответствия объёмов выполненных работ проектной документации. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных этапов, конструкций и элементов, а также скрытых работ по мере их готовности.
7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению своих обязательств или выполняет работу медленно и окончание ее к установленным срокам становится невозможным, Заказчик вправе применить к нему санкции в соответствии условиям, установленным в проекте муниципального контракта. Дата окончания выполнения работ, установленная в проекте муниципального контракта является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
8. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются 2-хсторонним актом Заказчика и Под¬рядчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных рабо¬тах, то Заказчик вправе расторгнуть Договор с Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопро¬су.
9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
10. Готовность принимаемых этапов, конструкций и элементов, а также скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных этапов, конструкций и элементов, а также актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
11. На выделенном участке работ на подрядную организацию возлага¬ется ответственность за соблюдение правил производства работ, охрану тру¬да, технику безопасности, правил пожарной безопасности.
12. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком.
13. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. В случае выявления Заказчиком в момент приемки работ недостатков, дефектов, несоответствий выполненных работ требованиям Технического задания, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ и потребовать от Подрядчика устранить выявленные недостатки, дефекты, несоответствия в течение 3 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком претензии об устранении недостатков, дефектов, несоответствий за собственный счет.
14. Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него материалов и работ устанавлива¬ется не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и сдаче объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устране¬ния недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
15. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 или акта устранения недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в трехдневный срок по их обнаружению.
16. Обязательным требованием является соблюдение строительных норм, стандартов и правил, а также выполнение требований государственных органов и должностных лиц, действующих в пределах их компетенции.
17. Подрядчик передает Заказчику за один рабочий день до начала приемки результатов полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному ему Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
18. Подрядные работы должны выполняться в объеме и в сроки, пре¬дусмотренные муниципальным контрактом. Выполнение работ должно проводиться без привлечения субподрядных организаций.
19. Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р52059-2003, в соответствии с технологией производства работ, качественными материалами с предоставлением паспортов и сертификатов соответствия и с соблюдением СНиПа-3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиПа-3.04.01-87 «Изоляционные работы и отделочные покрытия», СНиПа – 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», СНиПа-3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и сертификатов соответствия пожарной безопасности.

Параметры эквивалентности

Звукопоглощение (NRC) не менее	0,5 (минимальное значение)
Светоотражение не менее	85% (минимальное значение)
Влагостойкость не менее	90% (минимальное значение)

ремонтные работы по устройству потолков, дверей и полов, облицовке стен панелями, электромонтажные работы

Торговая марка поставляемого товара

Полукоммерческий линолеум «Таркетт»

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Те же

Параметры эквивалентности

Общая толщина	2 мм (минимальное значение)
Толщина верхнего защитного слоя	0,4 мм (минимальное значение)
Основа	Вспененная (точное значение)
Показатели пожарной безопасности	Г1, В2, РП1, Д3, Т2 (точное значение)