1. Главная
    2. /
  2. Тендеры
    3. /
  3. Регионы
    4. /
  4. Кировская область
    5. /
  5. Закупки и тендеры на строительство, недвижимость, архитектуру
    6. /
  6. Закупки и тендеры на строительство, ремонт трубопроводов, нефте- газопроводов, объектов водоснабжения и канализации
    7. /
  7. ░░░░░░░░

Размещение завершено

Ремонт водопровода на улицах Комсомольская, Школьная с.Загарье Юрьянского района Кировской области

Открытый аукцион в электронной форме № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 10.10.2013 16:39 (мск) перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
813 256,00 ₽
Порядок размещения время МСК
94-ФЗ, Открытый аукцион в электронной форме, перейти на ЭТП
Подача заявки
до 18.10.2013 10:00
Рассмотрение первых частей заявки
21.10.2013
Дата проведения открытого аукциона
24.10.2013 10:40
Документы
Заказчик
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░ – ░░░░░░░░
Время поставки
Сроки выполнения работ: до 25 ноября 2013 года
Место поставки
░░░░░░░░
Начальная цена контракта
813 256,00 ₽
Обеспечение заявки
16 265,12 ₽
Платежные реквизиты
р/с 40302810027345006028
л/с 05974002281
БИК 043304001
Обеспечение контракта
243 976,80 ₽
Срок и порядок внесения оплаты
Сумма, руб. 243 976 руб. 80 коп, что составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта Способ обеспечения исполнения контракта (безотзывная банковская гарантия, залог денежных средств) определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Любой из выбранных победителем способов обеспечения исполнения контракта должен обеспечивать все обязательства по контракту, в том числе штрафные санкции (пени), неустойку, убытки и т.д. В случае если будет выбран способ обеспечения исполнения контракта в форме передачи в залог денежных средств на расчетный счет Заказчика (в том числе в форме вклада (депозита)), денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены на следующий счет по следующим реквизитам: Получатель: Администрация Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области ИНН/КПП 4338006874/433801001, Управление финансов администрации Юрьянского района Кировской области (Администрация Загарского сельского поселения) л/с 05974002281), открытом Кировской ОСБ №8612 г.Киров, кор.счет 30101810500000000609, р/счет 40302810027345006028, БИК 043304001 обязательно указывается: обеспечение исполнения контракта на______________ ( указывается наименование и номер аукциона).
Платежные реквизиты
р/с 40302810027345006028
л/с 05974002281
БИК 043304001
в соответствии с аукционным заданием
Анализ заказчика Все закупки заказчика
Объекты закупки
ОКДП
4530010 Прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и систем
Требования к участию
Первая часть заявки. Качество, технические характеристики товара, работ, услуг.

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

Требования к качеству и техническим характеристикам
  1. а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;
  2. б)согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.
  3. В первой части заявки указывается: 1. Товарный знак предлагаемого для использования товара (при его наличии); 2. Конкретные показатели предлагаемого для использования товара, соответствующие значениям, установленным в аукционном задании документации об аукционе.
Вторая часть заявки. Документы.

Подтверждение соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным:

п.1 ч.1 ст.11 ФЗ-94 к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов
  1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
  2. - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
  3. - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
  4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
  5. - не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
  6. - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона;
Особенности размещения заказа

Для субъектов малого предпринимательства

Участники и результаты
Участник Цена,  ₽ Первые части заявок Результаты отбора

№ ░░░░░░░░

░░░░░

░░░░░

Победитель

░░░ ░░░░░░░░░░

░░░░░

░░░░░

░░░░░ ░░░░░
Похожие закупки