Разработка и согласование проектно-сметной документации по объекту: Строительство спортивного комплекса «Ирида» п. МИС

Работы, предусмотренные настоящим техническим заданием, выполняются участником размещения заказа, с которым заключается контракт, в соответствии с положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. 1. Объем выполняемых работ должен соответствовать техническому заданию. В случае выявленных в процессе согласования, прохождения Государственной экспертизы и строительства дефектов в проектной документации, подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные сторонами. 2. Порядок оплаты Оплата по факту выполнения работ на основании актов выполненных работ ф.КС-2 и справки ф.КС-3, счетов, счетов-фактур в течение 10 банковских дней с момента подписания акта. 3. Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием, действующими СНиП и техническими регламентами, противопожарными, санитарно-эпидемиологическими и другими нормативными документами в области проектирования и строительства. 3.1 Требования к подрядчику: - Непроведение ликвидации – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - Неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - Отсутствие задолжности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа; - Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ (по подготовке проектной документации), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией по форме и в порядке, установленным кодексом Российской Федерации, по видам работ, являющимся предметом контракта. 4. Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта – 1 июля 2013 года.