1. Главная
    2. /
  2. Тендеры
    3. /
  3. Регионы
    4. /
  4. Пермский край
    5. /
  5. Закупки и тендеры на строительство, недвижимость, архитектуру
    6. /
  6. Закупки и тендеры на проектные работы
    7. /
  7. ░░░░░░░░

Размещение завершено

Признана несостоявшейся Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Выполнение работ по разработке проектов планировки и проектов межевания территории

Запрос котировок № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 06.10.2017 09:15 (мск) перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
120 000,00 ₽
Контракт
░░░░░░░░
Контрактная служба
Контрактная служба создана (без образования специального структурного подразделения) на основании Распоряжения администрации Яйвинского городского поселения от 29.01.2014 г. № 05 1. Ответственное должностное лицо – Шибанова Юлия Валерьевна
Порядок размещения время МСК
44-ФЗ, Запрос котировок, перейти на ЭТП
Подача заявки
09.10.2017 06:00 – 13.10.2017 07:00 Российская Федерация, 618340, Пермский край, Александровск г, Яйва рп, УЛ ЗАВОДСКАЯ, 43, кабинет № 7
Вскрытие конвертов
13.10.2017 07:00 Российская Федерация, 618340, Пермский край, Александровск г, Яйва рп, УЛ ЗАВОДСКАЯ, 43, зал заседаний
Документы
Заказчик
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░ – ░░░░░░░░
Время поставки
Календарные сроки выполнения работ: Начало работ: с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ: 01 декабря 2017г.
Место поставки
░░░░░░░░
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях: - нарушения Подрядчиком одного из существенных условий Контракта; - нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом
более чем на 5 (пять) рабочих дней; - установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства; - по иным обстоятельствам, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Анализ заказчика Все закупки заказчика
Объекты закупки
Наименование Кол-во Цена за ед. Стоимость, ₽
Выполнение работ по разработке проектов планировки и проектов межевания территории

ОКПД2 71.12.19.000   Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

 ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Условия участия
Требования к участникам
  1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
  2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Результаты от 13.10.2017
Запрос котировок признан несостоявшимся:
По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона № 44-ФЗ
Участник Цена,  ₽ Результаты

░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░
Протоколы

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 13.10.2017 07:40 (мск)

Контракты с поставщиком

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 25.10.2017

░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

    ░░░░ ░░
░░░░░   ░
Похожие закупки