1. Главная
    2. /
  2. Тендеры
    3. /
  3. Регионы
    4. /
  4. Ростовская область
    5. /
  5. ░░░░░░░░

Размещение завершено

Заключен контракт: ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░

На проведение работ по ремонту мягкой мебели Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Запрос котировок № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 26.08.2015 16:47 (мск) перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
78 200,00 ₽
Цена победителя
░░░░░░░░
–░░░%
Контракт
░░░░░░░░
Контрактная служба
М.Н. Марухленко,Т.Н. Гонтарюк, Е.Ю. Лаштабега
Порядок размещения время МСК
44-ФЗ, Запрос котировок, перейти на ЭТП
Подача заявки
26.08.2015 17:00 – 03.09.2015 11:00 Российская Федерация, 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, ГАЗЕТНЫЙ, 34
Вскрытие конвертов
03.09.2015 11:00 Российская Федерация, 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, ГАЗЕТНЫЙ, 34
Документы
Заказчик
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░ – ░░░░░░░░
Время поставки
до 30 сентября 2015 года.
Место поставки
░░░░░░░░
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
В случае существенного нарушения условий государственного контракта, в том числе нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом более чем на 5 дней, заказчик вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
Анализ заказчика Все закупки заказчика
Объекты закупки
Наименование Кол-во Цена за ед. Стоимость, ₽
ремонт мягкой мебели

ОКПД 36.14.90.310   Услуги по реставрации и обновлению мебели

 ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Условия участия
Требования к участникам
  1. Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
  2. Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Результаты от 03.09.2015
Участник Цена,  ₽ Результаты
Победитель

░░░░░░░░ ░░ ░░

░░░░░
– ░░░% от НМЦК
░░░░░
░░░░░

░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░
– ░░░% от НМЦК
░░░░░
Протоколы

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 03.09.2015 15:15 (мск)

Контракты с поставщиком

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 11.09.2015

░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░

    ░░░░░░░░░░░░
░░░░░   ░
Похожие закупки