ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу системы контроля доступа

Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяет участник аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения государственного контракта должно покрывать любые случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по государственному контракту, в том числе в связи с расторжением государственного контракта, отказом Подрядчика вернуть полученную сумму, а также при невыплате неустойки, штрафа за несвоевременное, ненадлежащее или некачественное исполнение обязательств контрагентом. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте. В случае выбора способа обеспечения исполнения обязательств по контракту передачи заказчику в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита). Реквизиты счета для передачи в залог денежных средств: Получатель: УФК по Саратовской области (Арбитражный суд Саратовской области, л/с 05601077470) Р/с 40302810500001000042 ИНН 6455014632 КПП 645001001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл., г. Саратов БИК 046311001 . Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, в течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по контракту. В случае выбора в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту безотзывной банковской гарантии банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными ГК РФ, иным законодательством РФ и п. 8.5.5. документации об аукционе. В случае, выбора в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту договора поручительства, договор поручительства должен отвечать требованиям, установленным п. 8.5.7. документации об аукционе.