(02 ЗК Управление ЖКХ работы) «Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами»

Требования к качеству выполняемых работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать условиям муниципального контракта и техническому заданию (Приложение №1 к проекту контракта). Требования к техническим характеристикам работ: Выполнение работ по обслуживанию береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами с требуемой периодичностью выполнения работ, в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом №Р8-13 (Приложение №1,2 к проекту контракта). Требования к безопасности выполняемых работ: В ходе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение установленных правил пожарной безопасности, электробезопасности, а также правил техники безопасности при производстве работ. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Подрядчик должен поддерживать в технически исправном рабочем состоянии береговые колодцы и подъезды к водоемам для забора воды пожарными машинами. Возместить убытки Заказчику, а также всем третьим лицам, возникшие вследствие выполнения или ненадлежащего Исполнения услуг, предусмотренных контрактом, в том числе компенсировать вред жизни и здоровью граждан Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работы Заказчику. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на всю сумму контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика стороны. Неустойка взыскивается путем выставления претензии Подрядчиком Заказчику. За¬казчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Подрядчика. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на всю сумму контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Неустойка взыскивается на основании претензии, выставленной Заказчиком Подрядчику. Выставленная претензия является основанием для удержания суммы неустойки из цены контракта, и дает право Заказчику после приемки выполненных работ перечислить Подрядчику цену контракта за вычетом суммы неустойки. При удержании суммы неустойки из цены контракта Заказчик теряет право на ее удержание из предоставленного обеспечения по контракту. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке. Уплата неустойки не освобождает стороны от их контрактных обязательств. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.