Размещение завершено
Запрос котировок на выполнение работ для нужд Арбитражного суда Тульской области
Запрос котировок
№ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
опубликован 15.07.2013 19:32 (мск)
перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
95 218,92
₽
Порядок размещения
время МСК
94-ФЗ, Запрос котировок,
перейти на ЭТП
Подача заявки
16.07.2013 10:00
– 19.07.2013 10:00
Форма заявки
Примерная форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 документа, пикрепленного к настоящему Извещению в виде отдельного файла.
Срок подписания победителем контракта
Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
Документы
Заказчик
░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░
– ░░░░░░░░
Время поставки
Сроки выполнения работ: 2 (два) рабочих дня с момента заключения Контракта.
Место поставки
░░░░░░░░
Срок и условия оплаты
Оплата выполненных работ производится Заказчиком в российских рублях в форме безналичного расчета по факту выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ и предоставления платежно-расчетных документов (счетов, счетов-фактур).
Источник финансирования заказа
федеральный бюджет
Дополнительная информация
Дополнительная информация приведена в документе, Прикрепленном к настоящему извещению в виде отдельного файла.
Начальная цена контракта
95 218,92
₽
Характеристики и объем выполняемых работ приведены в Приложении № 2 документа, прикрепленного к настоящему Извещению в виде отдельного файла.
Объекты закупки
ОКДП
4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301]
Требования к участию
Особенности размещения заказа
К запросу котировок не допускаются организации, сведения о которых содержатся в РНП
Участники и результаты
| Участник | Цена, ₽ | Результаты |
|---|---|---|
|
░░░░░
░░░░░░░░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
|
Победитель
░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
Похожие закупки