Отбор подрядчика на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Копейского городского округа

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок выполнения работ, включая срок гарантийных обязательств Подрядчика. Возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после получения письменного запроса от Подрядчика о возврате обеспечения исполнения обязательств по Контракту в связи с истечением гарантийного срока, если обеспечение исполнения Контракта представлено в виде перечисления денежных средств. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям: - банковская гарантия должна быть безотзывной; - сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и должна быть выражена в российских рублях; - банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы; - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - Подрядчик, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию; - в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в предусмотренные сроки и/или расторжения настоящего Контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии; в случае возникновения споров, вытекающих из существа обязательств, предусмотренных банковской гарантией, в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что споры в таком случае передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области; - платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней после обращения бенефициара; - в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым; - банковская гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично; - банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Подрядчиком любых своих обязательств по настоящему Контракту и/или расторжения настоящего муниципального контракта. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая гарантийные обязательства: - если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются. Применение указанной меры ответственности не лишает Заказчика права воспользоваться иными мерами ответственности, предусмотренными настоящим Контрактом. - если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта.