Отбор подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа

Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям: - банковская гарантия должна быть безотзывной; - сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и должна быть выражена в российских рублях; - банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы; - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - Подрядчик, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию; - в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в предусмотренные сроки и/или расторжения настоящего Контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии; в случае возникновения споров, вытекающих из существа обязательств, предусмотренных банковской гарантией, в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что споры в таком случае передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области; - платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней после обращения бенефициара; - в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым; - банковская гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично; - банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Подрядчиком любых своих обязательств по настоящему Контракту и/или расторжения настоящего муниципального контракта. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая гарантийные обязательства: - если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются. Применение указанной меры ответственности не лишает Заказчика права воспользоваться иными мерами ответственности, предусмотренными настоящим Контрактом. Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, представленный Подрядчиком должен предусматривать, что в случаях неисполнения /ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств, ответственность за такое неисполнение / ненадлежащее исполнение несет гарант, либо стоимость ответственности подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с разделом 10 Контракта из суммы перечисленной Подрядчиком в целях обеспечения исполнения Контракта.