право заключения государственного контракта на выполнение работ для государственных нужд по текущему и капитальному ремонту кабинетов в здании Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
Открытый аукцион в электронной форме
№ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
опубликован 27.06.2012 18:17 (мск)
перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
522 727,00
₽
Порядок размещения
время МСК
94-ФЗ, Открытый аукцион в электронной форме,
перейти на ЭТП
Подача заявки
до 04.07.201210:00
Рассмотрение первых частей заявки
09.07.2012
Дата проведения открытого аукциона
12.07.201209:05
Документы
Заказчик
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░
– ░░░░░░░░
Время поставки
начало выполнения работ - со дня подписания акта о приемки - передачи объекта; окончание – не позднее чем через 45 дней со дня начала выполнения работ. Промежуточные сроки выполнения работ установлены в Графике производства работ.
В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается государственный контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на счет Государственного заказчика.
Банковские реквизиты по перечислению обеспечения исполнения государственного контракта:
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд) л/сч № 05721747090,
р/сч 40302810500001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург,
БИК 044030001
ИНН 7842304965 КПП 784201001
Назначение платежа: денежное обеспечение исполнения государственного контракта на _____. НДС не облагается.