Изготовление полиграфической продукции для Госинспекции по недвижимости

2 (двух) рабочих дней со дня подписания Контракта; - утверждение оригинал-макета Продукции – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления и согласования образца Продукции; - начало работ по изготовлению Продукции – день, следующий за днем утверждения оригинал-макета Продукции; - срок окончания работ и поставки результата работ – в течение 8 (Восьми) рабочих дней с даты начала работ по изготовления Продукции. Согласно разделу 8 Технического задания Исполнитель гарантирует Заказчику качество изготавливаемого Товара со дня его приемки согласно Акту сдачи-приемки результата работ в течение всего гарантийного срока, составляющего 12 (двенадцать) месяцев. При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков/недоработок в изготовленной Продукции, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов/недостатков/недоработок. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийном сроке, Заказчик проводит за счет Исполнителя квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов/недостатков/недоработок для обращения в Арбитражный суд г. Москвы; - срок выполнения работ – в течение 12 рабочих дней со дня подписания Контракта; - промежуточные сроки выполнения работ (этапы работ) предусмотрены Календарным планом и разделом 11 ТЗ