Поставка женской обуви для Арбитражного суда Забайкальского края

Запрос котировок № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 20.07.2016 03:48 (мск) перейти на ЭТП

Начальная цена контракта

72 000,00 ₽

Контракт

░░░░░░░░

Контрактная служба

Контрактный управляющий: Котовская Татьяна Евгеньевна

Порядок размещения время МСК

44-ФЗ, Запрос котировок, перейти на ЭТП

Подача заявки

20.07.2016 08:00 – 27.07.2016 03:15

Вскрытие конвертов

27.07.2016 03:15

Документы

Заказчик

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░

ИНН-КПП

░░░░░░░░ – ░░░░░░░░

Время поставки

Срок исполнения контракта: год 2016 месяц Июль Срок исполнения отдельных этапов контракта: 1 этап Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Срок поставки товара: в течение 14 календарных дней с момента заключения

контракта.

Место поставки

░░░░░░░░

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

Заказчик устанавливает в государственном контракте возможность в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 1. Заказчик вправе отказаться

от исполнения договора поставки в следующих случаях: -поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; -неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 2. Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору поставки в следующих случаях: -неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; -неоднократной невыборки товаров.

Анализ заказчика Все закупки заказчика

Объекты закупки

Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость, ₽
Туфли женские ОКПД2 15.20.13.120 Обувь модельная с верхом из кожи	░░░░░░░░	░░░░░	░░░░░
Туфли женские ОКПД2 15.20.13.120 Обувь модельная с верхом из кожи	░░░░░░░░	░░░░░	░░░░░
Туфли женские ОКПД2 15.20.13.120 Обувь модельная с верхом из кожи	░░░░░░░░	░░░░░	░░░░░
Туфли женские ОКПД2 15.20.13.120 Обувь модельная с верхом из кожи	░░░░░░░░	░░░░░	░░░░░
Туфли женские ОКПД2 15.20.13.120 Обувь модельная с верхом из кожи	░░░░░░░░	░░░░░	░░░░░
Туфли женские ОКПД2 15.20.13.120 Обувь модельная с верхом из кожи	░░░░░░░░	░░░░░	░░░░░

Условия участия

Преимущества

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования к участникам

Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Результаты от 08.08.2016

Запрос котировок признан несостоявшимся:

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона № 44-ФЗ

Участник	Цена, ₽	Результаты
░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░	░░░░░	░░░░░

Протоколы

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 08.08.2016 11:11 (мск)

Протокол рассмотрения и оценки заявок .pdf

Контракты с поставщиком

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 08.08.2016

░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░

░░ ░░░░░░░░░░░

░░░░░ ░

Похожие закупки