Размещение завершено
Проведение текущего ремонта силового оборудования в первом корпусе административного здания Арбитражного суда Ставропольского края
Запрос котировок
№ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
опубликован 16.10.2013 17:08 (мск)
перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
498 056,01
₽
Порядок размещения
время МСК
94-ФЗ, Запрос котировок,
перейти на ЭТП
Подача заявки
17.10.2013 09:00
– 25.10.2013 12:00
Форма заявки
Форма котировочной заявки размещена в составе Документации о проведении запроса котировок
Срок подписания победителем контракта
Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
Документы
Заказчик
░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░
– ░░░░░░░░
Время поставки
Сроки выполнения работ: в течение 10 рабочих дней. Окончание работ - не позднее чем через 10 рабочих дней с момента подписания государственного контракта Подрядчиком.
Место поставки
░░░░░░░░
Срок и условия оплаты
Оплата по Контракту производится Заказчиком за фактически выполненные Работы в течение 20 (Двадцати) банковских дней после получения выставленного Подрядчиком счета. Основанием для выставления счета является выполнение Подрядчиком Работ, передача Заказчику счетов-фактур, подписание Сторонами акта сдачи-приемки работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3).
Источник финансирования заказа
федеральный бюджет Российской Федерации
Начальная цена контракта
498 056,01
₽
согласно приложениям №1 и №2 Документации о проведении запроса котировок
Объекты закупки
ОКДП
9314110 Ремонт внутренней электропроводки и смена электроосветительной аппаратуры
Требования к участию
Особенности размещения заказа
К запросу котировок не допускаются организации, сведения о которых содержатся в РНП
Участники и результаты
| Участник | Цена, ₽ | Результаты |
|---|---|---|
|
░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
|
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
|
░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
|
░░░░░
░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
|
░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
|
░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
|
░░░ ░░░░░ ░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
|
Победитель
░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
░░░░░ | ░░░░░ |
Похожие закупки