/ / / / /

Размещение завершено

Заключен контракт: ООО «Референт»

Капитальный ремонт жилой комнаты 342 для нужд краевого государственного бюджетного учреждения «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Запрос котировок № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 04.12.2014 16:53 (мск) перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
324 699,00 ₽
Обеспечение контракта
16 234,95 ₽
Контрактная служба
Не создана
Порядок размещения время МСК
44-ФЗ, Запрос котировок, перейти на ЭТП
Подача заявки
05.12.2014 02:00 16.12.2014 08:00 КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов» РФ, Хабаровский край, 681008 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса 83 корп.2. кабинет 107
Вскрытие конвертов
16.12.2014 08:00 КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов» РФ, Хабаровский край, 681008 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса 83 корп.2. кабинет 227
Документы
Заказчик
Краевое государственное бюджетное учреждение «Комсомольский-на-Амуре Дом-Интернат Для Престарелых и Инвалидов»
ИНН-КПП
2726008853 – 270301001
Время поставки
Начало выполнения Работ: с момента заключения контракта. Окончание Работ: не позднее чем через 20 дней с момента заключения контракта
Место поставки
Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Щорса, д.83, корп.2
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
Расторжение возможно - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; - в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа
от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком: В случае просрочки выполнения Работ более чем на 30 дней. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям документации о закупке, представленных Подрядчиком на этапе определения Подрядчика. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. Расторжение контракта в связи с односто
Объекты закупки
Наименование Кол-во Цена за ед. Стоимость, ₽
Ремонт жилых комнат

ОКПД 45.21.12.120   Работы общестроительные по ремонту многоквартирных жилых зданий

1 усл ед 324 699,00 324 699,00
Условия участия
Преимущества

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования к участникам
  1. Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
  2. Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Результаты от 17.12.2014
Участник Цена, ₽ Результаты
Победитель

ООО «Референт»

░░░ ░░░░░░ ░░░░░
░░░░░

░░░ ░░░░ ░░░░░

░░░ ░░░░░░ ░░░░░

░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░

░░░ ░░░░░░ ░░░░░

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░

░░░ ░░░░░░ ░░░░░

░░░ ░░░░░

░░░ ░░░░░░ ░░░░░
Контракты с поставщиком

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 25.12.2014

░░░ ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░
░░░ ░░░░░░  
Похожие закупки