Размещение завершено

На право заключения договора на проведение ремонтных работ

Открытый аукцион в электронной форме № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 18.07.2011 02:10 (мск) перейти на ЭТП

Начальная цена контракта

553 431,42 ₽

Заказчик

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

ИНН-КПП

░░░░░░░░ – ░░░░░░░░

Время поставки

30 (тридцать) календарных дней после подписания договора

Место поставки

░░░░░░░░

Начальная цена контракта

553 431,42 ₽

Обеспечение заявки

11 068,63 ₽

Обеспечение контракта

11 068,63 ₽

Срок и порядок внесения оплаты

Участник аукциона, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора в течение сроков, установленных ст. 41.12. Федерального закона 94-ФЗ. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия обеспечения исполнения договора должен превышать (не менее чем на 30 календарных дней) конечный срок исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и устанавливается Заказчиком в проекте договора. Обеспечение исполнения договора должно покрывать любые случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, в том числе в связи с расторжением договора, отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) вернуть полученную сумму аванса, а также при невыплате неустойки, штрафа за несвоевременное, ненадлежащее или некачественное исполнение обязательств контрагентом. В случае, если обеспечение исполнения договора предоставляемое участником аукциона, с которым заключается договор, не соответствует требованиям, приведенным в настоящем разделе документации об аукционе, участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Бенефициаром в безотзывной банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом - поставщик (подрядчик, исполнитель), Гарантом - банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору; которая должна быть не менее суммы обеспечения исполнения договора. Указанная сумма подлежит выплате Заказчику в случае установления факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на дату, номер протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на основании которого заключается договор. Заказчик вправе обратиться в банк или иное кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, с требованием выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору или в случае расторжения договора и отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) вернуть полученный аванс или неустойку, штраф за несвоевременное или некачественное исполнение обязательств контрагентом.

Платежные реквизиты

Согласно технического задания

Анализ заказчика Все закупки заказчика

Объекты закупки

ОКДП

4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений

Требования к участию

Вторая часть заявки. Документы.

Подтверждение соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным:

п.1 ч.1 ст.11 ФЗ-94 к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме;
отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения испо
непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона 94-ФЗ;
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;