Выполнение работ по устройству поручней для передвижения маломобильных групп населения для филиала Магаданского областного государственного казенного стационарного учреждении социального обслуживания населения «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» в п. Синегорье, Ягоднинкого района в 2014г в рамках текущего ремонта.

в соответствии с Государственным контрактом. Настоящий Контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; - в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком: В случае просрочки выполнения Работ более чем на 20 дней. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям документации о закупке, представленных Подрядчиком на этапе определения Подрядчика. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе ис