/ / / / / /

Размещение завершено

Признана несостоявшейся Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░░░░

Выполнение работ по модификации  и технической поддержке функционирования программного обеспечения систем автоматизации судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации

Электронный аукцион № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 16.07.2020 17:05 (мск) перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
38 000 000,00 ₽
Обеспечение заявки
1 900 000,00 ₽
Обеспечение контракта
7 600 000,00 ₽
Контракт
░░░░░░░░
Обеспечение гарантийных обязательств
1 900 000,00 ₽
Порядок размещения время МСК
44-ФЗ, Электронный аукцион, перейти на ЭТП
Подача заявки
16.07.2020 17:05 24.07.2020 08:00
Рассмотрение заявок
27.07.2020
Проведение аукциона
28.07.2020 12:25
Документы
Заказчик
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░ – ░░░░░░░░
Время поставки
Сроки выполнения работ по модификации и оказания услуг по технической поддержке функционирования программного обеспечения систем автоматизации судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации установлены в Техническом задании
части III «Техническая часть» прилагаемой документации об аукционе в электронной форме и Ведомости исполнения (Приложение № 2 к проекту Договора части II «Проект гражданско-правового договора»).
Место поставки
░░░░░░░░
Объекты закупки
Наименование Кол-во Цена за ед. Стоимость, ₽
Модификация ПС «Судопроизводство»

ОКПД2 62.01.11.000   Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Работы по установке программного комплекса «Судебно-арбитражное делопроизводство» (ПС «Судопроизводство») в федеральных арбитражных судах четвёртой очереди

ОКПД2 62.01.11.000   Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Работы по установке программного комплекса «Судебно-арбитражное делопроизводство» (ПС «Судопроизводство») в федеральных арбитражных судах третей очереди

ОКПД2 62.01.11.000   Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Работы по установке программного комплекса «Судебно-арбитражное делопроизводство» (ПС «Судопроизводство») в федеральных арбитражных судах первой и второй очереди

ОКПД2 62.01.11.000   Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Модификация автоматизированной информационной системы «Судопроизводство» (АИС «Судопроизводство»)

ОКПД2 62.01.11.000   Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Обновление ПС «Судопроизводство» на объектах автоматизации до версии 4.11

ОКПД2 62.01.11.000   Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Обследование федеральных арбитражных судов на предмет версионности и даты последнего обновления САС.

ОКПД2 62.01.11.000   Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Техническая поддержка функционирования программного обеспечения систем автоматизации судопроизводства в федеральных арбитражных судах

ОКПД2 62.01.11.000   Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░
Условия участия
Требования к участникам
  1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
  2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Участники и результаты от 27.07.2020
Электронный аукцион признан несостоявшимся.
Участник Результаты

░░░ ░░░░░░░░░░

░░░░░
Контракты с поставщиком

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 07.08.2020

░░░ ░░░░░░░░░░

    ░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░  
Контракт расторгнут
Похожие закупки