Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по замене электротехнического оборудования (элементов систем) энергоблока №2 и общестанционных систем для реализации мероприятий в рамках работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Калининской АЭС во время ремонтов энергоблока и в межремонтный период

Оплата Работ производится только за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы в соответствии со ст. 19 Договора. Оплата фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется в соответствии с «Графиком выполнения работ » (Приложение № 1) и только при условии подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта документации к Акту сдачи-приемки выполненных Работ ежемесячно в соответствии с п. 4.6. Договора.

не предусмотрено

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» 171841, г. Удомля, Тверской области

1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 4. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 6. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 6.1. ? в случае выполнения работ собственными силами участник конкурса должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а именно объекты использования атомной энергии, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с полным перечнем работ предусмотренных технической частью конкурсной документацией (Приложение к Техническому заданию Тома 2 «Техническая часть» настоящей документации); ? в случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков участник конкурса должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а именно объекты использования атомной энергии, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, согласно плану распределения объема работ и наличием допуска по осуществлению функции генерального подрядчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (Приложение к Техническому заданию Тома 2 «Техническая часть» настоящей документации) 6.2. лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок (атомных станций, блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации, дающую право на выполнение работ по предмету запроса предложений в соответствии с техническими требованиями Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации 6.3. лицензию, выданную ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 7. должен обладать положительной репутацией: не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника конкурса в качестве ответчика, связанных с изготовлением, поставкой оборудования, выполнением работ или оказанием услуг за 2010 -2012 гг 8. наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ (учитывается также соответствующий опыт привлекаемых субподрядчиков, пропорционально выполняемому ими объему работ согласно плану распределения работ): должен иметь в рамках заключенных договоров по строительству объектов, относящихся согласно пункту 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ к объектам использования атомной энергии (ОИАЭ)* завершенные в 2010-2012гг. строительно-монтажные работы на общую сумму не менее 800 млн.рублей с НДС 9. наличие системы управления охраной труда (СУОТ)

1. Цена договора, вес критерия 95; 2. Опыт участника процедуры закупки, вес критерия 5; 2.1. опыт участника конкурса по выполнению в 2010 – 2012 гг. строительно-монтажных работ по строительству объектов, относящихся согласно пункту 1 части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к объектам использования атомной энергии (ОИАЭ), вес критерия 100.

07.06.2013