Проведение Строительно-монтажных работ в магазине befree, ТРК "Мармелад", г. Великий Новгород

Предварительная дата начала работ (выход на демонтаж): ~23.01.2019 Срок на проведение СМР ~40 дней Выход на работы без предоплаты (см. условия оплаты). Штраф за каждые сутки просрочки (сумма будет уточнена дополнительно, предварительно - 50000руб в сутки).

░░░░░░░░

Наличие актуального членства в СРО обязательно. Система налогообложения - ОСНО (с НДС). Опыт строительства магазинов в ТРК обязателен. Опыт работы в ритейле не менее 5 лет, с возможностью предоставления рекомендаций. Непроведение ликвидации участника ТП – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ТП – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства. Неприостановление деятельности участника ТП в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. Отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; Предоставление презентации. Наличие лицензии МЧС будет Вашим преимуществом. Готовность работы без предоплаты. Минимальное привлечение субподрядных организаций. Для участия в тендере необходимо прислать заполненные: смету единого образца и тендерную таблицу (шаблоны для заполнения прилагаются к торгам).

Оплата работ сметных приложений 2.1-2.7 производится равными долями по 20 % от общей стоимости указанной в пункте 3.1. настоящего Договора при условии выполнения Подрядчиком Линейного графика работ и наличия у Заказчика выставленного Подрядчиком счета: • на 15 (Пятнадцатый) календарный день с даты начала производства работ; • на 30 (Тридцатый) календарный день с даты начала производства работ; • на 45 (Сорок пятый) календарный день с даты начала производства работ; • на 60 (Шестидесятый) календарный день с даты начала производства работ; • на 90 (Девяностый) календарный день с даты начала производства работ (далее – Последний платеж). 3.2. Стороны особо согласовали, что несмотря на установленный в пункте 3.2. Договора срок (в днях) для оплаты, последний платеж, осуществляется Заказчиком только после получением Заказчика от Подрядчика заверенных руководителем и печатью Подрядчика документов: налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость –титульный лист, раздел 1 и 3; налоговой декларации по налогу на прибыль организаций - титульный лист, и раздел 1.1- налог к уплате за период; выписки из книги продаж за период проведения работ; двух экземпляров настоящего Договора (оригиналы). 3.3. Указанные в п. 3.2. Договора документы предоставляются за период проведения работ с подтверждением отправки их в налоговую инспекцию. 3.4 При непредставлении указанных в п. 3.2. Договора документов по истечении 210 дней со дня, следующего за датой начала производства работ, общая стоимость выполняемых работ, указанная в п.3.1. Договора, уменьшается на 20% (последний платеж не осуществляется), при этом объем работ не изменяется.

Максимально полный объём исходных данных в облаке объекта по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/G5UK/ahQFM3YdL Необходимо обратить внимание на давальческий материал: 1) Керамогранит; 2) Световое оборудование (трековое освещение, люстры, лампы); 3) Музыкальные колонки и микшер; 4) Серверный шкаф; 5) Видеокамеры; 6) Обои; 7) Декоративный кирпич; 8) Торговое оборудование; 9) Рекламное оборудование;