/ / / / / /

Размещение завершено

Проведение Строительно-монтажных работ в магазине befree, ТРК "Титан Арена", г. Архангельск.

Строительно-монтажные работы в магазине befree, ТРК "Титан Арена", г. Архангельск № ░░░░░░░ опубликован 17.01.2019 12:37 (мск) перейти на ЭТП

Проведение строительно-монтажных работ в магазине befree, ТРК "Титан Арена", г. Архангельск согласно проектной документации.

Начальная цена контракта
сумма не задана
Порядок размещения время МСК
Коммерческие, Строительно-монтажные работы в магазине befree, ТРК "Титан Арена", г. Архангельск, перейти на ЭТП
Окончание подачи заявок
24.01.2019 12:00
Рассмотрение заявок
25.01.2019 12:00
Подведение итогов
28.01.2019 12:00
Документы
Документы коммерческих закупок можно посмотреть и скачать на площадке
Заказчик
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░ – ░░░░░░░░
Срок выполнения работ
Проведение СМР с 04.02.2019 по 15.03.2019
Место поставки
░░░░░░░░
Условия поставки
Выход на работы без предоплаты (см. условия оплаты); Штраф за каждые сутки просрочки 50 000 руб; Объект должен быть сдан под ключ не позднее 15.03.2019г.
Условия оплаты
Оплата работ сметных приложений 2.1-2.7 производится равными долями по 20 % от общей стоимости указанной в пункте 3.1. настоящего Договора при условии выполнения Подрядчиком Линейного графика работ и наличия у Заказчика выставленного Подрядчиком счета: • на 15 (Пятнадцатый) календарный день с даты начала производства работ; • на 30 (Тридцатый) календарный день с даты начала производства работ; • на 45 (Сорок пятый) календарный день с даты начала производства работ; • на 60 (Шестидесятый) календарный день с даты начала производства работ; • на 90 (Девяностый) календарный день с даты начала производства работ (далее – Последний платеж). 3.2. Стороны особо согласовали, что несмотря на установленный в пункте 3.2. Договора срок (в днях) для оплаты, последний платеж, осуществляется Заказчиком только после получением Заказчика от Подрядчика заверенных руководителем и печатью Подрядчика документов: 1) Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость –титульный лист, раздел 1 и 3; 2) Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций - титульный лист, и раздел 1.1- налог к уплате за период; 3) Выписки из книги продаж за период проведения работ; 4) Двух экземпляров настоящего Договора (оригиналы). 3.3. Указанные в п. 3.2. Договора документы предоставляются за период проведения работ с подтверждением отправки их в налоговую инспекцию. 3.4 При непредставлении указанных в п. 3.2. Договора документов по истечении 210 дней со дня, следующего за датой начала производства работ, общая стоимость выполняемых работ, указанная в п.3.1. Договора, уменьшается на 20% (последний платеж не осуществляется), при этом объем работ не изменяется.
Комментарий
Требования к участникам: Наличие актуального членства в СРО обязательно. Система налогообложения - ОСНО (с НДС). Опыт строительства магазинов в ТРК обязателен. Опыт работы в ритейле не менее 5 лет, с возможностью предоставления рекомендаций. Непроведение ликвидации участника ТП – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ТП – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства. Неприостановление деятельности участника ТП в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. Отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; Предоставление презентации. Наличие лицензии МЧС будет Вашим преимуществом. Готовность работы без предоплаты. Минимальное привлечение субподрядных организаций. Для участия в тендере необходимо прислать заполненные: смету единого образца и тендерную таблицу (шаблоны для заполнения прилагаются к торгам) с учетом НДС 20%.. Необходимо обратить внимание на давальческий материал: 1) Керамогранит; 2) Световое оборудование (трековое освещение, люстры, лампы); 3) Музыкальные колонки и микшер; 4) Серверный шкаф; 5) Видеокамеры; 6) Обои; 7) Декоративный кирпич; 8) Торговое оборудование; 9) Рекламное оборудование;
Объекты закупки
Наименование Кол-во

Проведение строительно-монтажных работ в магазине befree, ТРК "Титан Арена", г. Архангельск согласно проектной документации.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

ОКДП

F4560521

Строительно-монтажные работы
ОКПД2

43.29.1

Работы строительно-монтажные прочие
ОКВЭД2

43.3

Работы строительные отделочные
Похожие закупки