Поставка запасных частей на БМК-460

www.172carz.ru

АО "172 ЦАРЗ"

Наименование, количество, ассортимент, цена Товара предусмотрены в Спецификациях, которые составляются в двух идентичных экземплярах для каждой из Сторон. Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты за поставленный Товар считается дата списания денежных средств с отдельного счета Покупателя. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, конструкторской документации завода-изготовителя и другим техническим регламентам, установленным для данного вида Товара

Поставщик обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента перечисления 100% оплаты на расчетный счет Поставщика. .

Стоимость поставляемого Товара (общая цена договора) составляет 257 292,00 (Двести пятьдесят семь тысяч двести девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%. Покупатель производит оплату по Договору в следующем порядке: 100% оплата от цены соответствующей Спецификации в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Покупателем соответствующей подписанной Поставщиком спецификации по средствам факсимильной связи или электронной почты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

ООО «ВЕЛИКАН» Юридический и почтовый адрес: 394075, Воронежская обл, г.Воронеж, Церковная ул, дом № 89 ИНН 3662265413 / КПП 366201001 Банковские реквизиты: р/с 40702810413000026469 в банке ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810600000000681 БИК 042007681

За нарушение Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем процентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств по поставке. В случае нарушения Поставщиком сроков замены Товара Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащей восстановлению, за каждый день просрочки.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до «31» декабря 2019г.