Выполнение работ по поддержанию эксплуатационной готовности оборудования локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС-А-2000 (GBAS) - технического ежегодного (планово-профилактического) обслуживания, касающегося составной части мероприятий ТО-6, проводимых предприятием-разработчиком и сопровождению оборудования в Башкирском Центре ОВД.

Запрос цен № ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ опубликован 25.04.2024 11:38 (мск) перейти на ЭТП

1. Выполнение работ по поддержанию эксплуатационной готовности оборудования локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС-А-2000 (GBAS) - технического ежегодного (планово-профилактического) обслуживания, касающегося составной части мероприятий ТО-6, проводимых предприятием-разработчиком и сопровождению оборудования в Башкирском Центре ОВД. 2. Срок проведения работ: с даты подписания договора по 30.11.2024 г.

Начальная цена контракта

сумма не задана

Порядок размещения время МСК

44-ФЗ, Запрос цен, перейти на ЭТП
Аккредитация на площадке

Предоставление ценовой информации

25.04.2024 15:00 – 15.05.2024 18:00

Предполагаемые сроки проведения закупки

01.05.2024 – 01.05.2024

Документы

Заказчик

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░

ИНН-КПП

░░░░░░░░ – ░░░░░░░░

Анализ заказчика Все закупки заказчика

Основные условия контракта

Согласно пунктам 6.1.-6.4. Описания предмета закупки.

Размер обеспечения исполнения контракта

Не установлен.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок, в части выполненных работ по подстройке переменных параметров программного обеспечения ЛККС-А-2000, замены вентиляторов устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки соответствующего этапа Работ. Ремонт и замена аппаратной части ЛККС-А-2000 (включая стоимость комплектующих, блоков, деталей) в рамках ежегодного планово-профилактического обслуживания не производится.

Условия поставки

Сроки выполнения Работ, последовательность действий Подрядчика при выполнении Работ, изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждого вида Работ, устанавливаются в Календарном плане выполнения Работ. При необходимости,

расходы, связанные с оформлением пропусков на контролируемую зону аэропорта, несет Подрядчик.

Порядок оплаты

Фактически выполненные работы по каждому этапу оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываются Заказчиком и Подрядчиком и являются основанием для расчета. Расчет по Договору производится по отдельным этапам в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа, на основании счета, выставленного Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Дополнительная информация

Все споры по Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объекты закупки

Наименование	Кол-во
Выполнение работ по поддержанию эксплуатационной готовности оборудования локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС-А-2000 (GBAS) - технического ежегодного (планово-профилактического) обслуживания, касающегося составной части мероприятий ТО-6, проводимых предприятием-разработчиком и сопровождению оборудования в Башкирском Центре ОВД. ОКПД2 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки	░ ░░░░ ░░

Наименование

Кол-во

Выполнение работ по поддержанию эксплуатационной готовности оборудования локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС-А-2000 (GBAS) - технического ежегодного (планово-профилактического) обслуживания, касающегося составной части мероприятий ТО-6, проводимых предприятием-разработчиком и сопровождению оборудования в Башкирском Центре ОВД.

ОКПД2 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

░ ░░░░ ░░